Договор по установке выставочного оборудования в формате DOCX
Договор по установке выставочного оборудования в формате DOC
Договор по установке выставочного оборудования в формате RTF
Договор по установке выставочного оборудования в формате PDF
Договор по установке выставочного оборудования
Место заключения договора _____________
Дата заключения договора:__.__.20__ г.
_____________, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице _________________ (наименование должности) ___________ (Ф. И. О.), действующего (ей) на
основании __________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
в лице _________________ (наименование должности) _______ (Ф. И. О.), действующего (ей) на
основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работы по разработке,
созданию, установке и монтажу выставочного оборудования на выставке ___________,
Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Сроки проведения выставки — с __.__.____ г. по __.__.____ г.
1.3. Срок по установке выставочного оборудования — с __.__.____ г. по __.__.____ г.
включительно. Установка выставочного оборудования производится с __:00 по __:00.
1.4. Выставочное оборудование устанавливается в помещении ___________ по адресу:
____________.
1.5. Максимальные габариты выставочного оборудования:
1.5.1. Длина: ________
1.5.2. Ширина: ________
1.5.3. Высота: _______
1.6. Площадь установки оборудования составляет _______ кв.м.
1.7. По окончании проведения выставки (в последний день работы выставки, после __:__)
Исполнитель осуществляет работы по демонтажу выставочного оборудования.
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. разработать проект на основе технического задания Заказчика с привязкой
выставочного стенда к месту на выставке;
2.1.2. согласовать проект с Заказчиком, а при необходимости согласовать проект с
администрацией выставки;
2.1.3. подготовить и согласовать с Заказчиком смету;
2.1.4. предоставить необходимые материалы;
2.1.5. осуществить монтаж выставочного оборудования с использованием собственного
оборудования и инструмента;
2.1.6. сдать готовое выставочное оборудование Заказчику с учетом замечаний Заказчика
__.__.____ г. не позднее __:__;
2.1.7. демонтировать выставочное оборудование после окончания выставки;
2.1.8. после демонтажа привести в надлежащий вид площадку на которой было
установлено выставочное оборудование;
2.1.9. вывезти мусор после демонтажа выставочного оборудования;
2.1.10. передать демонтированное выставочное оборудование в распоряжение Заказчика;
2.1.11. передать Заказчику в собственность по его требованию оборудование, созданное в
рамках настоящего договора, принадлежности, документы и материалы к нему.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. предоставить Исполнителю всю необходимую информацию для создания
выставочного оборудования;
2.2.2. передать площадку для монтажа выставочного оборудования;
2.2.3. заказать и оплатить подключение электропитания, водоснабжения и иных
необходимых коммуникаций;
2.2.4. не позднее __.__.____ г. __:__ сообщить ____ замечания по внешнему виду выставочного
оборудования;
2.2.5. принять выставочное оборудование по акту при отсутствии замечаний;
2.2.6. своевременно произвести оплату работ Исполнителя в сроки предусмотренные
настоящим Договором.
3. Стоимость работ
3.1. Стоимость работ и услуг Исполнителя по настоящему договору составляет
________(________) рублей, включая НДС.
3.2. Стоимость каждого вида работ и услуг указывается в смете. Вышеуказанная сумма
настоящего Договора является твердой, включает в себя вознаграждение
Исполнителя, стоимость расходных материалов, инструментов иные затраты
Исполнителя по настоящему Договору.
3.3. Оплата осуществляется Исполнителем в следующем порядке:
3.3.1. 30 (тридцать)% от суммы, указанно в п.3.1. оплачивается в течение __ рабочих дней с
даты заключения настоящего Договора;
3.3.2. оставшиеся 70 (семьдесят)% от общей суммы настоящего Договора оплачиваются в
течение ___ рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи приемки
выполненных работ и услуг.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору со стороны
Исполнителя, т.е. отсутствие надлежащим образом оформленного выставочного
стенда к установленному времени Исполнитель возвращает полученную сумму
предварительной оплаты в течение 3-х рабочих дней с даты выставления
Заказчиком соответствующей претензии, а также уплачивает штраф в размере
_______(___________) рублей.
4.2. В случае нарушения сроков оплаты по вине Заказчика, Заказчик уплачивает
Исполнителю неустойку в размере 0,1% от суммы настоящего Договора за каждый
день просрочки.
4.3. За нарушение сроков демонтажа стенда после окончания выставки и
своевременного вывоза комплектующих стенда и иных материалов и имущества в
сроки, установленные устроителями выставки, Исполнитель уплачивает Заказчику
штраф в размере _______(___________) рублей.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за полное или
частичное неисполнение своих обязательств в случае, если такое неисполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть событий, которые
нельзя было предвидеть или предотвратить. К таким событиям относятся:
стихийные бедствия, военные действия, принятие государственными органами или
органами местного самоуправления нормативных или правоприменительных актов
и иные действия, находящиеся вне разумного предвидения и контроля Сторон.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1. настоящего Договора, каждая
Сторона должна не позднее 2 дней с момента наступления таких обстоятельств
известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать
данные о характере обстоятельств, оценку их влияния на возможность исполнения
Стороной своих обязательств по данному Договору, а также предполагаемые сроки
их действия.
5.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение,
предусмотренное в п. 5.2. настоящего Договора, то она не вправе впоследствии
ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в обоснование неисполнения
или ненадлежащего исполнения своих обязательств.
5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п. 5.1. настоящего Договора,
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
5.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается свыше одного
месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора либо
настоящий Договор подлежит расторжению в установленном порядке.
6. Общие условия
6.1. В случае возникновения споров между сторонами при исполнении настоящего
Договора стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров, а в случае
не достижения согласия, спор будет передан на рассмотрение в арбитражный суд г.
_____ в установленном законодательством порядке.
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий
настоящего Договора, для согласования и принятия необходимых мер.
Адреса и реквизиты Сторон
Подписи сторон